首页 > 电力行业标准(DL) > DL/T 5205-2011 电力建设工程工程量清单计价规范 输电线路工程
DL/T 5205-2011

基本信息

标准号: DL/T 5205-2011

中文名称:电力建设工程工程量清单计价规范 输电线路工程

标准类别:电力行业标准(DL)

标准状态:现行

出版语种:简体中文

下载格式:.zip .pdf

下载大小:166466491

相关标签: 电力 建设工程 工程量 清单 计价 规范 输电 线路 工程

标准分类号

关联标准

出版信息

相关单位信息

标准简介

标准号:DL/T 5205-2011
标准名称:电力建设工程工程量清单计价规范 输电线路工程
英文名称:Code of valuation with bill quantity of electric power construction works Transmission line project
标准格式:PDF
发布时间:2011-07-28
实施时间:2011-11-01
标准大小:195M (该文件比较大)
标准介绍:1.0.1为规范输电线路工程施工造价计价行为,统一输电线路工程计价文件的编制原则和计价方法,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规,结合行业自身特点,制定本标准。
1.0.2本标准适用于35kV~1000kV交流架空线路工程、±800kV及以下直流架空线路工程和35kV~500kV电缆线路工程的新建、扩建工程发承包及其实施阶段的计价活动。
1.0.3全部使用国有资金投资或国有资金投资为主(以下二者简称“国有资金投资”)的输电线路工程发承包,必须采用工程量清单计价。
1.0.4非国有资金投资的输电线路工程建设项目,可采用工程量清单计价标准。
1.0.5不采用工程量清单计价的输电线路工程,应执行本标准除工程量清单等专门性规定外的其他。
1.0.6本标准的主要内容包括计价规定、清单格式、计价格式、计价项目、项目特征与工程量计算规则。
1.0.7输电线路工程发、承包及其实施阶段的工程造价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。

标准图片预览






标准内容

ICS27.100
备案号:J1279—2011
rrkAa~cJouakAa
中华人民共和国电力行业标准
DL/T5205—2011
代替DL/T5205—2005
电力建设工程工程量清单计价规范输电线路工程
Code ofvaluation with bill quantity of electric power construction worksTransmissionlineproject
2011-07-28发布
国家能源局
2011-11-01实施
中华人民共和国电力行业标准
电力建设工程工程量清单计价规范输电线路工程
Code of valuation with bill quantity ofelectric power construction worksTransmission line project
DL/T5205—2011
代替DL/T5205—2005
主编机构:电力工程造价与定额管理总站批准部门:国家能源局
施行日期:2011年11月1日
中国电力出版社
2012北京
TiikAa~cJouakAa
中华人民共和国
电力行业标准
电力建设工程工程量清单计价规范输电线路工程
Code of valuation with bill quantity of electric power construction worksTransmissionlineproject
DL/T5205-2011
代替DL/T5205
中国电力出版社出版、发行
(北京市东城区北京站西街19号100005htp:/hcepp.sgcc.com.cn)北京博图彩色印刷有限公司印刷*
2013年7月第一版
2014年4月北京第三次印刷
416千字
16开本14印张
880毫米×1230毫米
印数6001—9000册
统一书号155123·677
敬告读者
本书封底贴有防伪标签,刮开涂层可查询真伪本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换版权专有
翻印必究
rrkAa-cJoakAa
rirkAa~cJouakAa
DL/T5205—2011
本标准是根据国家能源局《关于下达2011年第一批能源领域行业标准制(修)订计划的通知》(国能科技(2011)27号)的要求,由电力工程造价与定额管理总站组织有关单位共同对DL/T5205—2005《电力建设工程量清单计价规范送电线路工程》修订而成,本次修订较上版所包含内容更加全面、细致,更符合目前电力行业工程造价管理实际需求,是规范电力行业工程计价行为的有效依据。本标准由国家能源局负责管理,由中国电力企业联合会标准化管理中心负责日常管理,由电力工程造价与定额管理总站负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议请寄中国电力企业联合会电力工程造价与定额管理总站(北京市西城区白广路二条一号,邮政编码100761),供今后修订时参考。本标准主编单位:电力工程造价与定额管理总站。本标准参编单位:国家电网公司电力建设定额站、中国南方电网有限责任公司电力建设定额站。本标准主要编制人员:郭玮、董士波、许子智、叶锦树、曲辉、俞敏、董毅、唐鹏、包权宗、林瑞宗、王文红、董谦、任兆龙、任长余、张波、刘强、康伊、张晓梅、黄斌、濮兴尚、常有亮、赵宝荣、黄玉平、陈浩舟、蔡志雄、谭毅、周慧、曹妍、陈阿萍、邱斌、王丽。本标准主要审查成员:王洪玲、王振鑫、文尚勇、史大全、史哲、冯志勇、刘毅、杨洪源、杨键、李国华、李国胜、李继川、李哲非、李豪、张健、陈丽明、欧阳海英、罗涛、金耀谦、赵建勇、赵晓燕、侯雪东、徐慧超、穆松。
DL/T5205—2011
工程量清单编制
一般规定
总说明
分部分项工程项目
措施项目:
其他项目
投标人采购设备(材料)表.
3.9招标人采购材料表
4工程量清单计价规定
计价方式·
发包人采购材料
4.3承包人采购设备(材料)
4.4计价风险:
5招标控制价
一般规定
编制与复核
投诉与处理·
6投标报价
6.1一般规定
编制与复核…
7合同价款约定
一般规定…
7.2约定内容…
工程计量
—般规定…
8.2单价合同的计量
8.3总价合同的计量:
9合同价款调整
一般规定
法律法规变化
工程变更
项目特征描述不符
工程最清单缺项
rrkAa-cJoakAa
工程最偏差
物价变化
暂估价…
计日工
现场签证
不可抗力…
提前竣工(赶工补偿)
9.13误期赔偿
9.14索赔
9.15暂列金额
10合同价款中期支付
预付款·
安全文明施工费
进度款
竣工结算与支付
一般规定…
11.2编制与复核
11.3竣工结算…
11.4结算价款支付
11.5质量保证金
11.6最终结清
12合同解除的价款结算与支付
13合同价款争议的解决
监理或造价工程师暂定
管理机构的解释或认定
协商和解
仲裁、诉讼·
13.6工程造价鉴定
14工程计价资料与档案
14.1计价资料
14.2计价档案
15工程量清单格式
15.1清单表格组成
15.2清单表格使用规定
16工程量清单计价格式
16.1计价表格组成。
16.2计价表格使用规定
本标准用词说明·
条文说明
附录A架空线路工程工程量清单项目及计算规则附录B电缆线路工程工程量清单项目及计算规则..附录
输电线路工程项目划分及编码
附录D
输电线路工程工程量招标项目清单...
rrkAa-cJoakAa
DL/T5205—2011
DL/T5205—2011
Preface
General Provisions\
Preparationof Bills of Quantities3
3.1 General Requirement...
General Interpretation..
WorkSectionsandTrades*
3.4 Preliminaries
Other Sections..
StatutoryFee
Contents
Materials and EquipmentProvided by Contractor3.8
3.9Materials Provided by Client...4 ProvisionsforPricing of Bill of Quantities4.1Pricing...
4.2Materials,Plant Supplied by Employer4.3Materials,PlantSuppliedbyContractor4.4 Pricing Risk..
5Tender Sum Limit..
General Requirement....
5.2Compilationand Review.
Complaint....
Tendering
6.1 General Requirement
6.2Compilation and Review...7 Contract Sum...
7.1GeneralRequirement...
7.2TermsofAgreement*
8Measurement..
8.1 General Requiremen
8.2MeasurementforUnitPriceContractMeasurementforTotalPriceContract8.3
Contract Sum Adjustment.....9.1 General Requirement.
Change in Laws and Regulations ..9.3
VariationOrder
Discrepancies in Item Description9.4
9.5MissingItem.
Discrepancy in BQQuanity
rrkAa-cJoakAa
9.7FluctuationinMaterial PricePrime Cost Sum ..
Daywork..
Site Instruction
9.11 Force Majeure
9.12EarlyCompletion(AccelerationReimbursement)....9.13 DelayDamages
9.14Claim**
Provisional Sum
10InterimPayment
Advance Payment .
10.2Health,SafetyandEnvironmentalProvisions10.3Progress Payment...
Final Account and Payment ..11
Il.1 General Requirement...
Compilation and Review
11.3FinalAccountatCompletion*11.4FinalPayment
Retention
11.6 Settlement ...
TerminationofContractandPayment.DisputeResolution-
By Supervising Engineeror Cost Engineer13.2 ByAuthorities Decision\13.3By Negotiation....
ByMediation. .....
13.5ByArbitration,Litigation13.6ByCostIdentification
14ValuationRecordandFiling
Valuation Record ..
Valuation File...
15 General Forma...
Composition of the Tables...15.1
Use of the Rules..
16PricingFormat...
CompositionoftheTables..
16.2UseoftheRules
Definitions
Provisions Explanation.
AppendixABOQItemandCalculationRulesforOverheadLineProjectAppendixB
BOQItemandCalculationRulesforCableLineProject......
Appendix CProject Division and Coding for Transmission Line Project ....AppendixDItemListofBiddingofQuantitiesforTransmissionLineProjectrrkAa~cJoakAa
DL/T5205-2011
rirkAai~cJouakAa
DL/T5205—2011
1.0.1为规范输电线路工程施工造价计价行为,统一输电线路工程计价文件的编制原则和计价方法,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规,结合行业自身特点,制定本标准。1.0.2本标准适用于35kV~1000kV交流架空线路工程、土800kV及以下直流架空线路工程和35kV~500kV电缆线路工程的新建、扩建工程发承包及其实施阶段的计价活动。1.0.3全部使用国有资金投资或国有资金投资为主(以下二者简称“国有资金投资\)的输电线路工程发承包,必须采用工程量清单计价。1.0.4非国有资金投资的输电线路工程建设项目,可采用工程量清单计价标准。1.0.5不采用工程量清单计价的输电线路工程,应执行本标准除工程量清单等专门性规定外的其他规定。
1.0.6本标准的主要内容包括计价规定、清单格式、计价格式、计价项目、项目特征与工程量计算规则。1.0.7输电线路工程发、承包及其实施阶段的工程造价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。
1.0.8招标工程量清单、招标控制价、投标报价、工程计量、合同价款调整、竣工结算等工程造价文件的编制与复核应由具有电力工程造价专业资格的人员承担。1.0.9承担输电工程造价文件的编制与核对的电力工程造价人员及其所在单位,应对工程造价文件的质量负责。
1.0.10输电线路工程施工发承包及其实施阶段的计价活动应遵循客观、公正、公平的原则。输电线路工程施工发承包及其实施阶段的计价活动,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有1.0.11车
关标准的规定。
DL/T5205—2011
2术语
2.0.1工程量清单billsofquantities(BQ)rirkAa~cJouakAa
载明建设工程的分部分项工程项目、措施项目和其他项目的名称和相应数量以及规费和税金项目等内容的明细清单。
2.0.2招标工程量清单BQfortendering招标人依据国家标准、招标文件、设计文件以及施工现场实际情况编制的,随招标文件发布供投标报价的工程量清单,包括对其说明和表格。2.0.3综合单价all-inunitrate
完成一个规定清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和管理费、利润以及一定范围内的风险费用。
2.0.4项目特征itemdescription构成分部分项工程项目、措施项目自身价值的本质特征。2.0.5项目编码itemcode
分部分项过程和措施项目清单名称的阿拉伯数字标识。2.0.6风险费用riskallowance
隐含于招标工程量清单项目所需的人工费、材料、施工机械使用费和管理费、利润以及一定范围内的风险费用。
2.0.7工程成本constructioncost承包人为实施合同工程并达到质量标准,在确保安全施工的前提下,必须消耗或使用的人工、材料、施工机械台班及其管理等方面发生的费用和按规定缴纳的规费和税金。2.0.8单价合同unitratecontract发承包双方约定以工程量清单及其综合单价进行合同价款计算、调整和确定的建设工程施工合同。2.0.9总价合同lumpsumcontract发承包双方约定以施工图及其预算和有关条件进行合同价款计算、调整和确定的建设工程施工合同。
2.0.10工程变更variationorder合同工程实施过程中由发包人提出或承包人提出经发包人批准的合同工程任何一项工作的增、减、取消或施工工艺、顺序、时间的改变;设计图纸的修改;施工条件的改变;招标工程量清单的错、漏从而引起合同条件的改变或工程量的增减变化。2.0.11工程量偏差discrepancyinBQquantity承包人按照合同工程的图纸(含经发包人批准由承包人提供的图纸)实施,按照本标准规定的工程量计算规则计算得到的完成合同工程项目应予计量的工程量与相应的招标工程量清单项目列出的工程量之间的量差。
2.0.12措施项目preliminaries
为完成工程项目施工,发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目。
2.0.13暂列金额provisional sum招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购,施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。2
2.0.14暂估价primecostsum
rrkA-cJouakAa
DL/T5205—2011
招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料单价以及专业工程的金额。
2.0.15计日工dayworks
在施工过程中,承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作,按合同中约定的单价计价的一种方式。
2.0.16施工总承包服务费maincontractor'sattendance施工总承包人为配合协调发包人进行的专业工程分包,以及施工现场管理等服务所需的费用。2.0.17安全文明施工费health,safetyandenvironmentalprovisions在合同履行过程中,承包人按照国家法律、法规、标准等规定,为保证安全施工、文明施工,保护现场内外环境等所采用的措施而发生的费用。2.0.18索赔claim
在工程合同履行过程中,合同当事人一方因非己方的原因而遵受损失,按合同约定或法律法规规定,应由对方承担责任,从而向对方提出补偿的要求。2.0.19现场签证siteinstruction发包人现场代表(或其授权的监理人、工程造价咨询人)与承包人现场代表就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。
2.0.20提前竣工(赶工)费earlycompletion(acceleration)cost承包人应发包人的要求,采取加快工程进度的措施,使合同工程工期缩短,由此产生的应由发包人支付的费用。
2.0.21误期赔偿费delaydamages承包人未按照合同工程的计划进度施工,导致实际工期大于合同工期(包括发包人批准的延长工期),承包人应向发包人赔偿损失发生的费用。2.0.22设备facility
指构成或计划构成永久工程一部分的机械装置、电气装置、仪器仪表装置及其他类似的装置。2.0.23缺陷责任期defectliabilityperiod指承包人对已交付使用的合同工程承担合同约定的缺陷修复责任的期限。2.0.24企业定额corporaterate
施工企业根据本企业的施工技术、机械装备和管理水平而编制的人工、材料和施工机械台班等的消耗标准。
2.0.25规费statutoryfee
根据国家法律、法规规定,由省级政府或省级有关权利部门规定施工企业必须缴纳的,应计入建筑安装工程造价的费用。
2.0.26税金tax
国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
2.0.27发包人employer
具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人,本标准有时又称招标人。
2.0.28承包人contractor
被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人,本标准有时又称投标人。
DL/T5205—2011
2.0.29造价工程师costengineer(quantitysurveyor)取得造价工程师注册证书,在一个单位注册、从事建设工程造价活动的专业人员。2.0.30电力造价员electricalcostengineertechnician取得电力工程造价专业资格证书,在一个单位注册、从事电力工程造价活动的专业人员。2.0.31电力工程造价咨询人electricalcostengineeringconsultant(quantitysurveyor)TiiKAa~cJouakA
取得工程造价咨询资质等级证书且获得电力行业工程造价咨询准入资格,或具有电力工程设计乙级及以上资质,接受委托从事电力建设工程造价咨询活动的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。2.0.32招标代理人tenderagent
取得工程招标代理资质等级证书,接受委托从事建设工程招标代理活动的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
2.0.33单价项目unitrateproject工程量清单中以单价计价的项目,即根据合同工程图纸(含设计变更)和本标准规定的工程量计算规则进行计量,与招标工程量清单相应综合单价进行价款计算的项目。2.0.34总价项目lumpsumproject工程量清单中以总价计价的项目,即此类项目在本标准中无工程量计算规则,以总价(或计算基础乘费率)计算的项目。
2.0.35工程计量measurementofquantities发承包双方根据合同约定,对承包人完成合同工程的数量进行的计算和确认。2.0.36招标工程控制总价tenderlumpsumlimit招标人根据国家或省级、电力行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法,以及拟定的招标文件和招标工程量清单,结合工程具体情况编制的招标工程的最高限价。2.0.37招标控制价tendersumlimit招标工程控制总价扣除招标人采购材料费后的工程造价。2.0.38投标工程总价tenderlumpsum投标人投标时响应招标文件要求所报出的工程造价。2.0.39投标报价tendersum此内容来自标准下载网
投标人投标时响应招标文件要求所报出的不含招标人采购材料费的工程造价。2.0.40签约合同价contractsum
发承包双方在工程合同中约定的工程造价,包括了分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金的合同总金额。
2.0.41竣工结算价finalaccountatcompletion发承包双方依据国家有关法律、法规和标准规定,按照合同约定确定的,包括在履行合同过程中按合同约定进行的合同价款调整,是承包人按合同约定完成了全部承包工作后,发包人应付给承包人的合同总金额。
2.0.42基准价baseprice
投标时工程项目所在地建设工程造价管理部门发布的当月信息价。4
小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。