DL/T 5745—2021.Code of bills of quantities and valuation for electric power construction works.
1总则
1.0.1为统一和规范电力建设工程计价文件的编制原则和计价方法，进一步完善电力工程造价市场形成机制，为提高投资效益、保障工程质量安全，维护各参与方合法利益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程工程量清单计价规范》等法律、法规与标准规范，结合行业自身特点，制订本规范。
1.0.2本规范适用于单机容量50MW~1000MW级燃煤机组、燃气一蒸汽联合循环机组等火力发电工程;35kV及以上电压等级交，直)流输变电工程等电力建设工程发承包(包括设计施工一同发承包，下同）及其实施阶段的计价rsi
1.0.3电力建设工程发尔包及实施阶段的计价活动应遵循客观、公正、公平的原则。
1.0.4招标工程量清心s最高投标限价、投标报价、工程计量、合同价格调整合同价款结算与支付等工程造价成果文件,应拍电力造价专业人员编制并加盖专用章。
1.0.5应由电力造价青业人员及其所在单位承担电力建设工程造价文件的编制与核对，并对工程造价成果文件的质量负责。
1.0.6电力建设才程发承包及实施阶段的计价活动，除应符合本规范外，还成符合国家、行业现行有关标准的规定。
2术语
2.0.1工程量清单bills of quantities (BQ)
载明电力建设工程的项目编码、项目名称、计量单位、项目特征和工程数量等的明细清单。
2.0.2招标工程量清单BQ for tendering
招标人结合项目实际情况，依据招标文件有关约定编制的，随招标文件发布供投标报价的工程量清单，包括其说明和表格。
2.0.3已标价工程量清单priced BQ
构成合同文件组成部分的投标文件中已标明价格，经修正〈如有）且承包人已确认的工程量清单，包括其说明和表格。
2.0.4 分部分项工程work sections and trades
分部工程是单项或单位工程的组成部分，是按结构部位、施工特点或施工任务将单项或单位工程划分为若干个项目单元;分项工程是分部工程的组成部分，是按不同施工方法、材料、工序等将分部工程划分为若干个项目单元。
2.0.5全费用综合单价all-in unit rate
按照国家现行设计规范、施工验收规范、质量评定标准、安全操作规程等要求，综合考虑施工地形、施工环境、施工条件、气候等影响因素以及合同约定的一定范围与幅度内的风险，完成一个合同约定目标的工程量清单项目所需的人工费、材料费（不含甲供材)、施工机具使用费和措施费、企业管理费、规费、利润及增值税。
2.0.6项目特征item description
构成工程量清单项目自身价值的本质特征。
2.0.7项目编码item code
工程量清单项目名称的英文字母和阿拉伯数字组合的标识。
2.0.8风险费用risk allowance
隐含于已标价工程量清单全费用综合单价中，用于承担发承包双方在招标文件、工程合同中约定的一定范围与幅度内风险的费用。
2.0.9工程成本construction cost
承包人为实施合同工程并达到质量标准，在确保安全施工的前提下，必须消耗或使用的人工、材料、工程设备、施工机具及其管理等方面发生的费用和按规定缴纳的增值税等。
2.0.10单价合同unit rate contract
发承包双方约定主要以工程量清单及其全费用综合单价进行合同价格计算、调整和确认的电力建设工程施工合同。工程量清单对应的项目特征、工程数量、工程质量、技术标准等实质性内容未发生变化的，除合同约定的调价因素外，合同单价不做调整。

ICS27.100
CCSP60
中华人民共和国电力行业标准
DL/T5745-2021
代替DL/T5745—2016
电力建设工程工程量清单计价规范Code of bills of quantities and valuation for electric power construction works2021-04-26发布
国家能源局
2021-10-26实施
中华人民共和国电力行业标准
电力建设工程工程量清单计价规范Code of bills of guantities and valuation for electric power construction worksDL/T5745-2021
代替DL/T5745-—2016
主编机构：中国电力企业联合会批准部门：国家能源局
施行日期：2021年10月26日
中国电力出版社
2021北京
国家能源局
2021年
第3号
DL/T57452021
国家能源局批准《水电工程建设征地企业处理规划设计规范》等282项能源行业标准（附件1）、《CodeforBuildingsDesignofWindPowerProjects》等19项能源行业标准外文版（附件2），现予以发布。附件：。行业标准目录
2。行业标准外文版目录
国家能源局
2021年4月26日
附件1：
行业标准目录
标准编号
DL/T5745-
标准名称
电力建设工程工程量
清单计价规范
附件2：行业标准外文版目录（略）代替标准
DL/T5745—2016
采标号
出版机构
中国电力
出版社
批准日期
2021-04-26
实施日期
2021-10-26
DL/T5745-2021
本规范是根据《国家能源局综合司关于下达2020年能源领域行业标准制修订计划及外文版翻译计划的通知》（国能综通科技（2020）106号文）的要求，由电力工程造价与定额管理总站组织有关单位共同对DLT5745—2016《电力建设工程工程量清单计价规范》修订而成。本次修订延续2016年版适用于不同设计深度，不同复杂程度、不同承包方式及不同管理需求的多层级工程量清单体系，补充了分部分项、措施项目其他项目中各项费用的计算方法，明确了招投标文件编制与复核的责任划分和风险范围，增加了施工过程结算等内容，内容更加全面、细致，更符合目前电力行业工程造价管理的实际要求，是规范电力行业工程计价行为的有效依据。本规范由国家能源局负责管理，中国电力企业联合会标准化管理中心负责日常管理，电力工程造价与定额管理总站负责具体内容的解释。执行过程中如有意见或建议请联系中国电力企业联合会电力工程造价与定额管理总站（北京市西城区白广路二条13号，邮政编码100053），以便以后修订时参考。
本规范主编单位：电力工程造价与定额管理总站文周慧
本规范主要起草人员：董士波俞敏张惠玲
明自强
本规范主要审查人员：葛兆军
杨小勇
孔祥福
董翠霞
童汝俊
强刘薇甘羽张健
刘福炎
赵奎运
群陈福彪
邹贵林
赵志强
叶宝玉
赵梦竹陈铭
叶锦树李哲非
要立荣
手于波
金倡宇
申安文上勇
杨泽明
陈奕张凯威
刘刚刚
1总则·
2术语
3基本规定
3.1工程量清单组成
3.2计价方式方法
3.3计量计价风险
3.4发包人提供材料和设备
3.5承包人提供材料和设备.
4工程量清单编制
4.1一般规定
4.2编制
5最高投标限价
一般规定
5.2编制
5.3异议和修正
6投标报价
一般规定
6.2编制
7合同价格约定
7.1—般规定
7.2约定内容
8工程计量
8.1一般规定
8.2单价合同的计量
总价合同的计量
9合同价款调整
一般规定
法律法规与政策变化
工程变更
项目特征描述不符
工程量清单缺项
工程量偏差
计日工
现场签证：
物价变化
暂估价：
不可抗力
提前竣工（赶工补偿）
DL/T57452021
DL/T5745—2021
误期赔偿
9.15暂列金额·
10合同价款中期支付
预付款
安全文明施工费、临时设施费
进度款
11工程结算与支付
般规定
施工过程结算.
竣工结算
合同解除结算与支付
11.5质量保证金
11.6最终结清.
12合同价格争议的解决：
管理机构的解释或认定
协商和解
仲裁或诉讼
12.6工程造价鉴定·
13工程计价资料与档案
13.1计价资料
13.2计价档案
14工程量清单格式
14.1清单表格组成
14.2清单表格使用规定
15工程量清单计价格式bzxz.net
15.1计价表格组成
15.2计价表格使用规定·
本标准用词说明
附：条文说明..
General provisions .
2 Terminology
3General requirements
3.1 Composition of bills of quantities ..3.2 Pricing methods .
3.3 Pricing risk
Contents
3.4 Materials and equipment supplied by employer ....3.5 Materials and equipment supplied by contractor ..4 Perparation ofbills ofquantitiesGeneral requirements .
4.2 Compilation ..
5 Upper-limitprice fortenders*5.1 General requirements -*.5.2 Compilation
5.3 Complaint and handing
6Tendering
6.1 General requirements
6.2 Compilation
7 Contract sum.
7.1 General requirements -
7.2 Terms of agreement...
8 Computationof project...
General requirements ..
8.2 Measurementfor unit-price contract8.3Measurementfortotal-pricecontract9 Contractprice ajustment
General requirements
Laws and policy changes
Variation order ..
Deviation in item descriptionMissing item *
Deviation in bill of quantityDayworks
Site visa
Price fluctuation.-
Prime cost sum*
Force majeure**
9.12 Early completion Cacceleration reimbursement)DL/T5745—2021
DL/T57452021
9.13 Delay damages
9.14 Claim*
9.15 Provisional sum
10 Contract payment-
10.1 Advance payment..
10.2 Safety civilization and envioronmental friendly provisions10.3 Progress payment
ll Project settlement and payment1l.1 General requirements .
11.2Construction process settlement..Ii.3Final account at completion...11.4
Contract termination settlementand paymentRetention
Final settlement
12 Dispute resolution
Provisional ...
By authorties interpretation .By negotiation .
By mediation
Byarbitration and litigation12.5
Construction cost verification13Valuationrecordandfiling
13.1 Waluation record
13.2 Valuation file...
14 General format ..
14..1 Compositionof tables.
14.2 Rules of application*-
15 Pricing format
15.1 Composition of thetables..15.2Rules of application.
Explanation of words
Addition:explanation of provisions.VI
DL/T57452021
1.0.1为统一和规范电力建设工程计价文件的编制原则和计价方法，进一步完善电力工程造价市场形成机制，为提高投资效益、保障工程质量安全，维护各参与方合法利益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程工程量清单计价规范》等法律、法规与标准规范，结合行业自身特点，制订本规范。1.0.2本规范适用于单机容量50MW~1000MW级燃煤机组、燃气一蒸汽联合循环机组等火力发电工程：35kV及以上电压等级交（直）流输变电工程等电力建设工程发承包（包括设计施工一同发承包，下同）及其实施阶段的计价
1.0.3电力建设工程发承买施阶段的计价活动应遵循客观、公正、公平的原则。安高投标限价、投标报价、工程计量、合同价格调整合同价款结算与支付1.0.4招标工程量清
应由电力造价专业人员编制并加盖专用章。等工程造价成果文件
1.0.5应由电力造业人员及其所在单位承担电力建设工程造价文件的编制与核对，并对工程造价成果文件的质量负
发承包及实施阶段的计价活动，除应符合本规范外，还应符合国家、行业现行有1.0.6电力建设
关标准的规定。
DL/T5745-2021
2.0.1工程量清单billsofquantities（BQ）语
载明电力建设工程的项目编码、项目名称、计量单位、项目特征和工程数量等的明细清单。2.0.2招标工程量清单BQfortendering招标人结合项目实际情况，依据招标文件有关约定编制的，随招标文件发布供投标报价的工程量清单，包括其说明和表格。
2.0.3已标价工程量清单pricedBQ构成合同文件组成部分的投标文件中已标明价格，经修正（如有）且承包人已确认的工程量清单，包括其说明和表格。
2.0.4分部分项工程work sectionsandtrades分部工程是单项或单位工程的组成部分，是按结构部位、施工特点或施工任务将单项或单位工程划分为若干个项目单元：分项工程是分部工程的组成部分，是按不同施工方法、材料、工序等将分部工程划分为若干个项目单元。
2.0.5全费用综合单价all-inunitrate按照国家现行设计规范、施工验收规范、质量评定标准、安全操作规程等要求，综合考虑施工地形、施工环境、施工条件、气候等影响因素以及合同约定的一定范围与幅度内的风险，完成一个合同约定目标的工程量清单项目所需的人工费、材料费（不含甲供材）、施工机具使用费和措施费、企业管理费、规费、利润及增值税。
2.0.6项目特征itemdescription构成工程量清单项目自身价值的本质特征。2.0.7项目编码itemcode
工程量清单项目名称的英文字母和阿拉伯数字组合的标识。2.0.8风险费用riskallowance
隐含于已标价工程量清单全费用综合单价中，用于承担发承包双方在招标文件、工程合同中约定的一定范围与幅度内风险的费用。2.0.9工程成本construction cost承包人为实施合同工程并达到质量标准，在确保安全施工的前提下，必须消耗或使用的人工、材料、工程设备、施工机具及其管理等方面发生的费用和按规定缴纳的增值税等。2.0.10单价合同unitratecontract发承包双方约定主要以工程量清单及其全费用综合单价进行合同价格计算、调整和确认的电力建设工程施工合同。工程量清单对应的项目特征、工程数量、工程质量、技术标准等实质性内容未发生变化的，除合同约定的调价因素外，合同单价不做调整。2.0.11总价合同lumpsumcontract发承包双方约定以招标时的设计图纸（非招标工程为签约时的设计图纸）、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行固定总价计算、调整和确认的电力建设工程施工合同。固定总价对应的工程范围、建设工期、工程质量、技术标准等实质性内容未发生变化的，除合同约定的调价因素外，合同总价不做调整。2.0.12成本加酬金合同costplus发承包双方约定以施工工程成本再加合同约定酬金进行合同价款计算、调整和确认的电力建设工程施工合同。
DL/T5745—2021
2.0.13工程变更variationorder合同工程实施过程中由发包人提出，或由承包人提出经发包人批准的对合同工程的工作内容、工程数量、质量要求、施工顺序与时间、施工条件、施工工艺或其他特征及合同条件等的改变。2.0.14工程量偏差discrepancyinBQquantity承包人按照合同工程的图纸（含经发包人批准由承包人提供的图纸）实施，按照现行电力行业计算规范规定的工程量计算规则计算得到的完成合同工程项目应予计量的工程量与相应的招标工程量清单项目列出的工程量之间的量差。2.0.15措施项目preliminaries
为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的采取措施的项目。
2.0.16暂列金额provisionalsum发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备服务的采购，当施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔等的费用。2.0.17暂估价primecostsum
发包人在工程量清单或预算书中提供的，用于支付在施工过程中必然发生，但在工程合同签订时暂不能确定价格的材料、工程设备的单价和专业工程暂估价。2.0.18计日工daywork
在施工过程中，承包人完成发包人提出零星项目、零星工作或需要采用计日工单价方式计价的变更工作，依据经发包人确认的实际消耗的人工、材料、施工机具台班的数量，按合同中约定的单价计价的一种方式。2.0.19施工总承包服务费maincontractor'sattendance总承包人配合协调发包人进行专业工程发包以及对非总承包人承包范围的工程提供配合协调，施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。2.0.20临时设施费temporaryfacilities fee施工企业为满足现场正常生产、生活需要，在现场必须搭设的生产、生活用临时建筑物、构筑物和其他临时设施所发生的费用，以及维修、拆除、折旧及摊销费，或临时设施的租赁费等，以费率计取。该项费用必须按照国家或省级、行业有关规定计算，不得作为竞争性费用。2.0.21安全文明施工费health，safetyand environmental provisions在工程合同履行过程中，承包人按照国家法律、法规、标准等规定，为保证安全生产、文明施工、卫生健康，保护现场内外环境等所采用的措施而发生的费用。该项费用必须按照国家或省级、行业有关规定计算，不得作为竞争性费用。2.0.22索赔claim
在工程承包合同履行中，当事人一方因非已方的原因而遭受经济损失和（或）工期延误，按合同约定或法规规定，应由对方承担责任，从而向对方提出工期和（或）费用补偿要求的行为。2.0.23现场签证sitevisa
发包人现场代表（或其授权人）与承包人现场代表（或其授权人）就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。
2.0.24提前竣工（赶工补偿）费earlycompletion（acceleration）cost承包人应发包人的要求而采取加快工程进度的措施，使合同工程整个工期缩短，由此产生的应由发包人支付的费用。
2.0.25误期赔偿费delaydamage
承包人未按照合同工程的计划进度施工，导致实际工期超过合同整个工期（包括经发包人批准的延长工期），承包人应向发包人赔偿损失发生的费用。DL/T5745—2021
2.0.26不可抗力forcemajeure
发承包双方在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不能避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件。
2.0.27工程设备engineering facility指构成或计划构成永久工程一部分的电气设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
2.0.28缺陷责任期defectliabilityperiod指承包人对已交付使用的合同工程承担合同约定的缺陷修复责任，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限。2.0.29质量保证金retentionmoney发承包双方在工程合同中约定，承包人用于保证在其缺陷责任期内履行缺陷修复义务的担保。2.0.30企业定额corporaterate
施工企业根据本企业的施工技术、机械装备和管理水平，以及有关工程造价资料制定的，并供本企业使用的人工、材料、施工机械台班消耗量标准。2.0.31规费statutoryfee
根据法律、法规规定，由省级政府或省级有关权力部门规定施工企业必须缴纳的，应计入工程造价的费用，
2.0.32增值税value added tax（VAT）增值税是以商品（含应税劳务）在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。2.0.33发包人employer
与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。2.0.34承包人contractor
与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法维承人。2.o.35电力工程造价咨询人costengineering consultant（quantity surveyor）通过国家授权的机构或行业相关单位信用评价或具有电力工程设计乙级及以上资质的企业，接受委托从事电力建设工程造价咨询活动的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。2.0.36 电力造价专业人员electrical costengineertechnician具有国家一、二级造价工程师执业资格，或具有《电力工程造价专业资格证书》，或取得《电力行业专业能力评价证书》，在一个单位注册从事电力工程造价业务活动的专业人员。2.0.37工程计量measurementofquantities发承包双方根据合同约定，对承包人完成合同工程的数量进行计算和确认。2.0.38工程结算finalaccount
发包人和承包人根据有关法律法规规定和合同约定，对合同工程实施中、终止时、已完工后的工程项目进行的合同价格计算、调整和确认，包括施工过程结算、合同解除结算、竣工结算。2.0.39施工过程结算interimsettlement发包人和承包人根据有关法律法规规定和合同约定，依据合同约定的支付节点，对已完成的工程或形象进度节点工程项目进行合同价格计算调整、确认。2.0.40最高投标限价bidpriceceiling招标人根据国家或省级、行业主管部门的有关规定，以及拟定的招标文件和招标工程量清单，并结合工程具体情况编制的招标工程投标报价的最高限额。2.0.41投标价tendersum
投标人投标时响应招标文件要求所报出的，在已标价工程量清单中标明的总价。2.0.42签约合同价contractsum
小提示：此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容，若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。