DL/ T 5745-2016
标准分类号
关联标准
出版信息
相关单位信息
标准简介
DL/ T 5745-2016.Code of bills of quantities and valuation for electric power construction works.
1总则
1.0.1为规范电力建设工程造价计价行为，统一电力建设工程计价文件的编制原则和计价方法，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，结合行业自身特点，制定本标准。
1.0.2本标准适用于火力发电厂、变电工程、输电工程初步设计、施工图设计两个阶段的发承包（包括设计施工一同发承包，下同)及其实施阶段的讣价活动。
1.0.3电力建设工程施工发承包及其实施阶段的工程造价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、投标人采购设备（材料）费等组成。
1.0.4︰招标工程量清单、最高投标限价、投标报价、竣工.结算等工程造价文件的编制与复核应由具有电力工程造价专业资格的人员承担。
1.0.5承担电力建设工程造价文件编制与审核的电力工程造价专业人员及其所在单位，应对工程造价文件的质量负责。
1.0.6电力建设工程发承包及实施阶段计价活动应遵循客观、公正、公平的原则。
1.0.7妳电力建设工程发承包及实施阶段计价活动，除应符合本标准外，还应符合国家现行有关标准的规定。
2术语
2.0.1工程量清单bills of quantities ( BQ)
载明建设工程的分部分项工程项目、措施项目和其他项口的名称和相应数量等内容的明细清单。
2.0.2招标工程量清单BQ for tendering
招标人依据国家标准、招标文件、设计文件及施工现场实际情况编制的，随招标文件发布供投标报价的工程量清单，包括对其的说明和表格。
2.0.3已标价!程量清单priced BQ
构成合同文件组成部分的投标文件中已标明价格，经算术性错误修正(如有)且承包人已确认的工程量清单，包括对其的说明和表格。
2.0.4全费用综合单价all-in unit rate
完成一个规定清单项目所需的人I费、材料费（不含甲供材)、施工.机械使用费和措施费、企业管理费、规费、利润、税金以及约定范l围内的风险费用。
2.0.5项目特征item description
构成分部分项工程项目、措施项口自身价值的本质特征。
2.0.6项目编码item code
分部分项工程和措施项П清单名称的英文字母和阿拉们数字组合的标识。
2.0.7 风险费用risk allowance
隐含于已标价.T程量清单项目中所需的人.1.费、材料、施工机械使用费和措施费、企业管理费、规费、利润以及约定范围内的风险费用等。
2.0.8工程成本construction cost
承包人为实施合同T.程并达到质量标准，在确保安全施T.的前提下，必须消耗或使用的人工、材料、施工机械台班及其管理等方面i发生的费用和缴纳的规费与税金。
2.0.9单价合同unit rate contract
发承包双方约定以『程量清单及其全费用综合单价进行合同价款计算、调整和确定的建设工程施工合同。
1总则
1.0.1为规范电力建设工程造价计价行为，统一电力建设工程计价文件的编制原则和计价方法，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，结合行业自身特点，制定本标准。
1.0.2本标准适用于火力发电厂、变电工程、输电工程初步设计、施工图设计两个阶段的发承包（包括设计施工一同发承包，下同)及其实施阶段的讣价活动。
1.0.3电力建设工程施工发承包及其实施阶段的工程造价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、投标人采购设备（材料）费等组成。
1.0.4︰招标工程量清单、最高投标限价、投标报价、竣工.结算等工程造价文件的编制与复核应由具有电力工程造价专业资格的人员承担。
1.0.5承担电力建设工程造价文件编制与审核的电力工程造价专业人员及其所在单位，应对工程造价文件的质量负责。
1.0.6电力建设工程发承包及实施阶段计价活动应遵循客观、公正、公平的原则。
1.0.7妳电力建设工程发承包及实施阶段计价活动，除应符合本标准外，还应符合国家现行有关标准的规定。
2术语
2.0.1工程量清单bills of quantities ( BQ)
载明建设工程的分部分项工程项目、措施项目和其他项口的名称和相应数量等内容的明细清单。
2.0.2招标工程量清单BQ for tendering
招标人依据国家标准、招标文件、设计文件及施工现场实际情况编制的，随招标文件发布供投标报价的工程量清单，包括对其的说明和表格。
2.0.3已标价!程量清单priced BQ
构成合同文件组成部分的投标文件中已标明价格，经算术性错误修正(如有)且承包人已确认的工程量清单，包括对其的说明和表格。
2.0.4全费用综合单价all-in unit rate
完成一个规定清单项目所需的人I费、材料费（不含甲供材)、施工.机械使用费和措施费、企业管理费、规费、利润、税金以及约定范l围内的风险费用。
2.0.5项目特征item description
构成分部分项工程项目、措施项口自身价值的本质特征。
2.0.6项目编码item code
分部分项工程和措施项П清单名称的英文字母和阿拉们数字组合的标识。
2.0.7 风险费用risk allowance
隐含于已标价.T程量清单项目中所需的人.1.费、材料、施工机械使用费和措施费、企业管理费、规费、利润以及约定范围内的风险费用等。
2.0.8工程成本construction cost
承包人为实施合同T.程并达到质量标准，在确保安全施T.的前提下，必须消耗或使用的人工、材料、施工机械台班及其管理等方面i发生的费用和缴纳的规费与税金。
2.0.9单价合同unit rate contract
发承包双方约定以『程量清单及其全费用综合单价进行合同价款计算、调整和确定的建设工程施工合同。
标准图片预览
标准内容
ICS27.100
备案号：J2316-2017
中华人民共和国电力行业标准
DL/T57452016
电力建设工程工程量清单计价规范Code of bills of quantities and valuation for electric power construction works2016-12-05发布
国家能源局
2017-05-01实施
国家能源局
2016年
第9号
DL/T5745—2016
依据《国家能源局关于印发（能源领域行业标准化管理办法（试行））及实施细则的通知》（国能局科技（2009）52号）有关规定，经审查，国家能源局批准《煤层气集输设计规范》等373项行业标准，其中能源标准（NB）66项、能源/石化标准（NB/SH）29项、电力标准（DL）111项、石油标准（SY）167项，现予以发布。
上述标准中煤层气、生物液体燃料、电力、电器装备领域标准由中国电力出版社出版发行，煤制燃料领域标准由化学工业出版社出版发行，煤炭领域标准由煤炭工业出版社出版发行，石油天然气领域标准由石油工业出版社出版发行，石化领域标准由中国石化出版社出版发行，锅炉压力容器标准由新华出版社出版发行。
附件：行业标准目录
国家能源局
2016年12月5日
附件：
行业标准目录
标准编号
DL/T5745-
标准名称
电力建设工程工程
量清单计价规范
代替标准
采标号
批准日期
2016-12-05
实施日期
2017-05-01
DL/T5745-2016
本标准是根据国家能源局《关于下达2014年第批能源领域行业标准制（修）订计划的通知》（国能科技（2014）298号）的要求，由电力工程造价与定额管理总站组织有关单位共同对《电力建设工程1程量清单计价规范火力发电工程》（DLT5369一2011）、《电力建设工程工程量清单计价规范变电工程》（DL/T5341-2011）和《电力建设1.程工程量清单计价规范输电线路工程》（DLT5205一2011）修订而成。本次修订较2011年版补充和完善相关管理条文、组价形式、分部分项工程设置等，以建立满足不同设计深度、不同复杂程度、不同承包方式及不同管理需求的多层级工程量清单体系，内容更加全面、细致，更符合月前电力行业工程造价管理的实际要求，是规范电力行业工程计价行为的有效依据。
本标准由国家能源局负责管理，由中国电力企业联合会标准化管理中心负责日常管理，由电力工程造价与定额管理总站负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议请寄中国电力企业联合会电力工程造价与定额管理总站（北京市西城区白广路条一号，邮政编码100761），供以后修订时参考。本标准主编单位：电力工程造价与定额管理总站。本标准参编单位：西北电力设计有限公司、西南电力设计有限公司、中南电力设计院有限公司、广东省电力设计院有限公司、国网浙江省电力公司、中电联电力建设技术咨询中心、上海电力建筑工程公司、北京电力经济技术研究院。本标准主要编制人员：郭玮、董士波、俞敏、顾爽、郑东伟、董云川、张平朗、税全利、刘强、胡金峰、郑世伟、王欢林、沐彬、张致海、张晓燕、马卫坚、张晓梅、赵奎运、周慧、曹研、谢榕昌、陈韬、苟全峰、杨蕴华、郭金颖、陈冠多、曾灿、方明勇、林树新、邹广武、罗涛，甘洪，钟明师。本标准主要审查人员：张健、谈水国、温卫宁、李国胜、陈福飚、李哲非、揭贤径、史大全、李强、冉巍、常虹、于晓彦、高朝阳、卫周松、吕红霞、张惠玲、徐辉。H
总则·
术语·
般规定
计价方式
发包人采购材料··
承包人采购设备（材料）
计价风险·
工程量清单编制
般规定
总说明·
分部分项工程项月，
措施项目·
其他项目
投标人采购设备（材料）表
招标人采购材料表
5最高投标限价
般规定·
编制与复核
投诉与处理
投标报价：
-般规定
编制与复核
合同价款约定
一般规定
约定内容
工程计量·
般规定
单价合同的计量
总价合同的计量·
合同价款调整
一般规定
法律法规变化
工程变更
项目特征描述不符
工程量清单缺项
工程量偏差
物价变化
DL/T5745—2016
DL/T5745
暂估价wwW.bzxz.Net
现场签证
不可抗力
提前峻工（赶工补偿）
误期赔偿
暂列金额
合同价款中期支付.
预付款
安全文明施工费、临时设施费
进度款
......
竣工结算与支付
·般规定
编制与复核·
骏工结算
结算价款支付
质量保证金·
最终结清
合同解除的价款结算与支付
合同价款争议的解决
监理或造价工程师暂定
管理机构的解释或认定
协商和解
仲裁、诉讼
工程造价鉴定
工程计价资料与档案，
14.1计价资料
14.2计价档案
15工程量清单格式…
15.1清单表格组成
15.2清单表格使用规定
16工程量清单计价格式
16.1计价表格组成
16.2计价表格使用规定
本标准用词说明
条文说明
—2016
DL/T5745
Temporary Valuation
Part-time Employee
9.10 Site Visa
Force Majeure
Early Completion (Acceleration Reimburscment)9.12
Compensate for Delay
9.14 Claim**.
Provisional Cost
10 Interim Payment-
Io.1 Advance Payment .
1o.2 Civilization Safety and Envioronmental Fricendly Provisions10.3 Progress Payment ..
IlTotal CostandPayment...
General Requirements...
Compilation and Revicw
11.3 Total Cost Completion..11.4 Final Payment.
1l.5 Deposit
11.6 Settlement
12 Termination of Contract and Payment13DisputeResolution
13.1 By Supcrvising Engineer or Cost Engineer13.2 ByAuthortiesDecision
13.3 ByNegotiation
13.4ByMediation
13.5 By Arbitration and Litigation 13.6 Construction Cost Verification *..14 Valuation Recordand Filing14.1 Valuation Record
Valuation File
General Format -
Composition of Tables
15.2Rules of Application
16 Pricing Format .
16.1 Composition of the Tables *...16.2Use of the Rules ..
Explanation of Words*-
Addition:Explanationof ProvisionsVI
DL/T5745—2016
1.0.1为规范电力建设工程造价计价行为，统一电力建设工程计价文件的编制原则和计价方法，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，结合行业自身特点，制定本标准。1.0.2本标准适用于火力发电厂、变电工程、输电工程初步设计、施工图设计两个阶段的发承包（包括设计施工一同发承包，下同）及其实施阶段的计价活动。1.0.3电力建设工程施工发承包及其实施阶段的工程造价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、投标人采购设备（材料）费等组成。1.0.4招标工程量清单、最高投标限价、投标报价、竣1.结算等工程造价文件的编制与复核应由具有电力工程造价专业资格的人质承担。1.0.5承担电力建设工程造价文件编制与审核的电力工程造价专业人员及其所在单位，应对工程造价文件的质量负责。
1.0.6电力建设工程发承包及实施阶段计价活动应遵循客观、公正、公平的原则。1.0.7电力建设工程发承包及实施阶段计价活动，除应符合本标准外，还应符合国家现行有关标准的规定。
DL/T5745—2016
2.0.1工程量清单billsofquantities（BQ）语
载明建设工程的分部分项工程项目、措施项目和其他项口的名称和相应数量等内容的明细清单。2.0.2招标工程量清单BQfortendering招标人依据国家标准、招标文件、设计文件及施工现场实际情况编制的，随招标文件发布供投标报价的工程量清单，包活对止的说明和表格。2.0.3已标价工程量清单pricedBQ构成合同文件组成部分的投标文件中已标明价格，经算术性错误修正（如有）且承包人已确认的工程量清单，包括对其的说明和表格。2.0.4全费用综合单价all-inunitrate完成一个规定清单项日所需的人1费、材料费（不含甲供材）、施工机械使用费和措施费、企业管理费、规费、利润、税金以及约定范围内的风险费用。2.0.5项日特征itemdescription构成分部分项工程项目、措施项口自身价值的本质特征。2.0.6项目编码itemcode
分部分项「程和措施项Ⅱ清单名称的英文字母和阿拉们数字组合的标识。2.0.7风险费用riskallowance
隐含于已标价工程量清单项中所需的人工费、材料、施工机械使用费和措施费、企业管理费、规费、利润以及约定范围内的风险费用等。2.0.8工程成本constructioncost承包人为实施合同工程并达到质量标准，在确保安全施工的前提下，必须消耗或使用的人工、材料、施工机械台班及其管理等方面发生的费用和缴纳的规费与税金。2.0.9单价合同unitratecontract发承包双方约定以工程量清单及其全费用综合单价进行合同价款计算、调整和确定的建设工程施下合同。
2.0.10总价个同lumpsumcontract发承包双方约定以设计图纸及其预算和有关条件进行合同价款计算、调整和确定的建设工程施工合同。
2.0.11成本加酬金合同costpluscontract发承包双方约定以施工工程成本再加个同约定酬金进行合同价款计算、调整和确认的建设工程施工合同。
2.0.12工程变更
variationorder
合同工程实施过程中由发包人提出或承包人提出经发包人批准的合同工程任何一项工作的增、减、取消或施工工艺、顺序、时问的改变：设计图纸的修改；施工条件的改变：招标工程量清单的错、漏从而引起合同条件的改变或工程量的增减变化。2.0.13工程量偏差discrepancyinBQquantity承包人按照合同工程的图纸（念经发包人批准山承包人提供的图纸）实施，按照现行电力行业计算规范规定的工程量计算规则计算得到的完成合同工程项Ⅱ应予计量的工程量与相应的招标工程量清单项月列出的工程量之间的量差。2
2.0.14措施项目preliminaries
DL/T5745—2016
为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目。
2.0.15暂列金额provisionalsum招标人在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。2.0.16暂估价primecostsum
招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备单价以及专业工程的金额。
2.0.17计日工daywork
在施工过程中，承包人完成发包人提出的施工图纸以外的零星项目或工作，按合同中约定的全费用综合单价计价的一种方式。
2.0.18施工总承包服务费maincontractorsattendance施工总承包人为配合协调发包人进行的专业工程分包，以及施工现场管理等服务所需的费用，2.0.19临时设施费temporaryfacilitiesfee施工企业为满足现场正常生产、生活需要，在现场必须搭设的生产、生活用临时建筑物、构筑物和其他临时设施所发生的费用，以及维修、拆除、折旧及摊销费，或临时设施的租赁费等。必须按照国家或省级、行业有关规定计算，不得作为竞争性费用，计入全费用综合单价。2.0.20安全文明施工费health，safetyandenvironmentalprovisions在合同履行过程中，承包人按照国家法律、法规、标准等规定，为保证安全施工、文明施工，保护现场内外环境等所采用的措施而发生的费用。必须按照国家或省级，行业有关规定计算，不得作为竞争性费用，计入全费用综合单价。2.0.21索赔claim
在工程合同履行过程中，合同当事人一方因非已方的原因而遭受损失，按合同约定或法规规定，应由对方承担责任，从而向对方提出补偿的要求。2.0.22现场签证sitevisa
发包人现场代表（或其授权的监理人，工程造价咨询人）与承包人现场代表就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。
2.0.23提前竣工（赶工）费earlycompletion（acceleration）cost承包人应发包人的要求，采取加快工程进度的措施，便合同工程工期缩短产生的，应由发包人支付的费用。
2.0.24误期赔偿费delaydamage
承包人未按照合同工程的计划进度施工，导致实际工期大于合同工期（包括发包人批准的延长工期），承包人应向发包人赔偿损失发生的费用。2.0.25工程设备engineeringfacility构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。2.0.26缺陷责任期defectliabilityperiod承包人对已交付使用的合同工程承担合同约定的缺陷修复责任的期限。2.0.27企业定额corporaterate
施工企业根据本企业的施工技术、机械装备和管理水平而编制的人工、材料和施工机械台班等的消耗标准。
2.0.28规费statutoryfee
DL/T5745—2016
根据国家法律、法规规定，由省级政府或省级有关权力部门规定缴纳的，应计入全费用综合单价的费用。
2.0.29税金tax
根据国家税法规定，应计入，1程造价内的增值税的销项税。2.0.30发包人employen
具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人，本标准有时又称招标人。
2.0.31承包人contractor
被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人，本标准有时又称投标人。
2.0.32造价工程师costengineer（quantitysurveyor）取得《造价工程师注册证书》，在一个单位注册，从事建设工程造价活动的专业人员。2.0.33电力造价员electricalcostengineertechnician取得《电力工程造价专业资格证书》，在一个单位注册从事电力工程造价活动的专业人员，也称为电力工程造价专业人员。
2.0.34电力工程造价咨询人electricalcostengineeringconsultant（quantitysurveyor）取得工程造价咨询资质等级证书且获得电力行业工程造价咨询准入资格：或具有电力工程设计乙级及以上资质，接受委托从事电力建设工程造价咨询活动的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。2.0.35招标代理人tenderagent
取得工程招标代理资质等级证书：接受委托从事建设工程招标代理活动的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
2.0.36单价项目unitrateproject工程量清单中以单价计价的项目，即根据合同工程图纸（含设计变更）和现行电力行业计算规范规定的工程量计算规则进行计量，与招标工程量清单相应全费用综合单价进行价款计算的项目。2.0.37总价项目lumpsumproject工程量清单中以总价计价的项日，即此类项自在现行电力行业计算规范中无工程量计算规则，以总价（或计算基础乘费率）计算的项目。2.0.38工程计量measurementofquantities发承包双方根据合同约定，对承包人完成合同工程的数量进行的计算和确认。2.0.39最高投标限价tendersumlimit招标人根据国家或电力行业主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及拟定的招标文件，并结合工程具体情况编制的招标工程的最高限价。2.0.40投标总价tendersum
投标人投标时响应招标文件要求所报出的对已标价工程量清单汇总后标明的总价。2.0.41签约合同价contractsum
发承包双方在工程合同中约定的工程造价，包括了分部分项工程费、投标人采购设备费、措施项目费、其他项目费的合同总金额。2.0.42竣工结算价finalaccountatcompletion发承包双方依据国家有关法律、法规和标准规定，按照合同约定确定的，包括在履行合同过程中按个同约定进行的合同价款调整，是承包人按合同约定完成了全部承包工作后，发包人应付给承包人的合同总金额。
2.0.43基准价baseprice
投标时工程项目所在地建设工程造价管理部门发布的，且发包人明确的当期信息价。4
3一般规定
3.1计价方式
DL/T5745--2016
3.1.1使用国有资金投资或国有资金投资为主（：者以下简称国有资金投资）的电力建设工程项目，应采用工程量清单计价。
3.1.2非国有资金投资的电力建设1.程建设项H，宜采用本工程量清单计价。3.1.3不采用工程量清单计价的电力建设工程，应执行本标准除工程量清单等专门性规定外的其他规定。
3.1.4分部分项工程、措施项H和其他项口清单必须采用全费用综合单价计价。3.1.5总价措施费项日中的安全文明施1费、临时设施费必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。3.2发包人采购材料
3.2.1发包人采购的材料称为甲供材料。承包人应根据合同进度计划的安排，向发包人提交甲供材料交货的日期计划。发包人应按计划提供。3.2.2中供材料如其规格、数量或质量不符合合同要求，或山于发包人原因发生交货日期延误等情况的，发包人应承担山此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。3.2.3发承包双方对甲供材料的数量发生争议不能达成一致的，其数量按照电力行业计价定额规定的材料消耗量计算。
3.2.4若发包人要求承包人采购已在招标文件中确定为甲供材料的，其材料价格由发承包双方根据市场调查确定，并应另行签订补充协议。3.3承包人采购设备（材料）
3.3.1除合同约定的甲供材料外，承包人采购的材料和设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和设备负责。3.3.2承包人应将各项材料和设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等提交发包人确认，并负责提供材料和设备的质量证明文件，满足合同约定的质量标准。3.3.3发包人发现承包人提供的材料和设备没有合格证明材料，或经检测不符合合同约定的质量标准，应立即要求承包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误山承包人承担。对发包人要求检测承包人已具有合格证明的材料、设备，但经检测证明该项材料、设备符合合同约定的质量标准，发包人应承担山此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。3.4计价风险
3.4.1建设工程发承包，必须在招标文件、合同中明确价中的风险内容及其范围，不得采用无限风险、所有风险或类似语句规定计价中风险内容及其范围。3.4.2下列影响合同价款的因素出现，调整合同价款的，应由发包人承担。1国家法律、法规、规章和政策发生变化：2省级或行业建设主管部门发布的人工费调整，仙承包人对人工费或人工单价的报价高于发布的除外：同时承包人对人工费或人工单价调整应考虑投标时的优惠和风险。5
DL/T57452016
因承包人原因导致工程延误的，应按本标准第9.2.2条、第9.7.2条的规定执行。3.4.3由于市场物价波动影响合同价款，应由发承包双方合理分摊，合同没有约定的发承包双方发生争议时，按本标准9.7.1～9.7.3条规定，调整合同价款。3.4.4由于承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水平等自身原因造成施工费用增加的，应由承包人全部承担。
不可抗力发生时，影响合同价款的，按本标准第9.11节的规定执行3.4.5
小提示：此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容，若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。
备案号：J2316-2017
中华人民共和国电力行业标准
DL/T57452016
电力建设工程工程量清单计价规范Code of bills of quantities and valuation for electric power construction works2016-12-05发布
国家能源局
2017-05-01实施
国家能源局
2016年
第9号
DL/T5745—2016
依据《国家能源局关于印发（能源领域行业标准化管理办法（试行））及实施细则的通知》（国能局科技（2009）52号）有关规定，经审查，国家能源局批准《煤层气集输设计规范》等373项行业标准，其中能源标准（NB）66项、能源/石化标准（NB/SH）29项、电力标准（DL）111项、石油标准（SY）167项，现予以发布。
上述标准中煤层气、生物液体燃料、电力、电器装备领域标准由中国电力出版社出版发行，煤制燃料领域标准由化学工业出版社出版发行，煤炭领域标准由煤炭工业出版社出版发行，石油天然气领域标准由石油工业出版社出版发行，石化领域标准由中国石化出版社出版发行，锅炉压力容器标准由新华出版社出版发行。
附件：行业标准目录
国家能源局
2016年12月5日
附件：
行业标准目录
标准编号
DL/T5745-
标准名称
电力建设工程工程
量清单计价规范
代替标准
采标号
批准日期
2016-12-05
实施日期
2017-05-01
DL/T5745-2016
本标准是根据国家能源局《关于下达2014年第批能源领域行业标准制（修）订计划的通知》（国能科技（2014）298号）的要求，由电力工程造价与定额管理总站组织有关单位共同对《电力建设工程1程量清单计价规范火力发电工程》（DLT5369一2011）、《电力建设工程工程量清单计价规范变电工程》（DL/T5341-2011）和《电力建设1.程工程量清单计价规范输电线路工程》（DLT5205一2011）修订而成。本次修订较2011年版补充和完善相关管理条文、组价形式、分部分项工程设置等，以建立满足不同设计深度、不同复杂程度、不同承包方式及不同管理需求的多层级工程量清单体系，内容更加全面、细致，更符合月前电力行业工程造价管理的实际要求，是规范电力行业工程计价行为的有效依据。
本标准由国家能源局负责管理，由中国电力企业联合会标准化管理中心负责日常管理，由电力工程造价与定额管理总站负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议请寄中国电力企业联合会电力工程造价与定额管理总站（北京市西城区白广路条一号，邮政编码100761），供以后修订时参考。本标准主编单位：电力工程造价与定额管理总站。本标准参编单位：西北电力设计有限公司、西南电力设计有限公司、中南电力设计院有限公司、广东省电力设计院有限公司、国网浙江省电力公司、中电联电力建设技术咨询中心、上海电力建筑工程公司、北京电力经济技术研究院。本标准主要编制人员：郭玮、董士波、俞敏、顾爽、郑东伟、董云川、张平朗、税全利、刘强、胡金峰、郑世伟、王欢林、沐彬、张致海、张晓燕、马卫坚、张晓梅、赵奎运、周慧、曹研、谢榕昌、陈韬、苟全峰、杨蕴华、郭金颖、陈冠多、曾灿、方明勇、林树新、邹广武、罗涛，甘洪，钟明师。本标准主要审查人员：张健、谈水国、温卫宁、李国胜、陈福飚、李哲非、揭贤径、史大全、李强、冉巍、常虹、于晓彦、高朝阳、卫周松、吕红霞、张惠玲、徐辉。H
总则·
术语·
般规定
计价方式
发包人采购材料··
承包人采购设备（材料）
计价风险·
工程量清单编制
般规定
总说明·
分部分项工程项月，
措施项目·
其他项目
投标人采购设备（材料）表
招标人采购材料表
5最高投标限价
般规定·
编制与复核
投诉与处理
投标报价：
-般规定
编制与复核
合同价款约定
一般规定
约定内容
工程计量·
般规定
单价合同的计量
总价合同的计量·
合同价款调整
一般规定
法律法规变化
工程变更
项目特征描述不符
工程量清单缺项
工程量偏差
物价变化
DL/T5745—2016
DL/T5745
暂估价wwW.bzxz.Net
现场签证
不可抗力
提前峻工（赶工补偿）
误期赔偿
暂列金额
合同价款中期支付.
预付款
安全文明施工费、临时设施费
进度款
......
竣工结算与支付
·般规定
编制与复核·
骏工结算
结算价款支付
质量保证金·
最终结清
合同解除的价款结算与支付
合同价款争议的解决
监理或造价工程师暂定
管理机构的解释或认定
协商和解
仲裁、诉讼
工程造价鉴定
工程计价资料与档案，
14.1计价资料
14.2计价档案
15工程量清单格式…
15.1清单表格组成
15.2清单表格使用规定
16工程量清单计价格式
16.1计价表格组成
16.2计价表格使用规定
本标准用词说明
条文说明
—2016
DL/T5745
Temporary Valuation
Part-time Employee
9.10 Site Visa
Force Majeure
Early Completion (Acceleration Reimburscment)9.12
Compensate for Delay
9.14 Claim**.
Provisional Cost
10 Interim Payment-
Io.1 Advance Payment .
1o.2 Civilization Safety and Envioronmental Fricendly Provisions10.3 Progress Payment ..
IlTotal CostandPayment...
General Requirements...
Compilation and Revicw
11.3 Total Cost Completion..11.4 Final Payment.
1l.5 Deposit
11.6 Settlement
12 Termination of Contract and Payment13DisputeResolution
13.1 By Supcrvising Engineer or Cost Engineer13.2 ByAuthortiesDecision
13.3 ByNegotiation
13.4ByMediation
13.5 By Arbitration and Litigation 13.6 Construction Cost Verification *..14 Valuation Recordand Filing14.1 Valuation Record
Valuation File
General Format -
Composition of Tables
15.2Rules of Application
16 Pricing Format .
16.1 Composition of the Tables *...16.2Use of the Rules ..
Explanation of Words*-
Addition:Explanationof ProvisionsVI
DL/T5745—2016
1.0.1为规范电力建设工程造价计价行为，统一电力建设工程计价文件的编制原则和计价方法，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，结合行业自身特点，制定本标准。1.0.2本标准适用于火力发电厂、变电工程、输电工程初步设计、施工图设计两个阶段的发承包（包括设计施工一同发承包，下同）及其实施阶段的计价活动。1.0.3电力建设工程施工发承包及其实施阶段的工程造价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、投标人采购设备（材料）费等组成。1.0.4招标工程量清单、最高投标限价、投标报价、竣1.结算等工程造价文件的编制与复核应由具有电力工程造价专业资格的人质承担。1.0.5承担电力建设工程造价文件编制与审核的电力工程造价专业人员及其所在单位，应对工程造价文件的质量负责。
1.0.6电力建设工程发承包及实施阶段计价活动应遵循客观、公正、公平的原则。1.0.7电力建设工程发承包及实施阶段计价活动，除应符合本标准外，还应符合国家现行有关标准的规定。
DL/T5745—2016
2.0.1工程量清单billsofquantities（BQ）语
载明建设工程的分部分项工程项目、措施项目和其他项口的名称和相应数量等内容的明细清单。2.0.2招标工程量清单BQfortendering招标人依据国家标准、招标文件、设计文件及施工现场实际情况编制的，随招标文件发布供投标报价的工程量清单，包活对止的说明和表格。2.0.3已标价工程量清单pricedBQ构成合同文件组成部分的投标文件中已标明价格，经算术性错误修正（如有）且承包人已确认的工程量清单，包括对其的说明和表格。2.0.4全费用综合单价all-inunitrate完成一个规定清单项日所需的人1费、材料费（不含甲供材）、施工机械使用费和措施费、企业管理费、规费、利润、税金以及约定范围内的风险费用。2.0.5项日特征itemdescription构成分部分项工程项目、措施项口自身价值的本质特征。2.0.6项目编码itemcode
分部分项「程和措施项Ⅱ清单名称的英文字母和阿拉们数字组合的标识。2.0.7风险费用riskallowance
隐含于已标价工程量清单项中所需的人工费、材料、施工机械使用费和措施费、企业管理费、规费、利润以及约定范围内的风险费用等。2.0.8工程成本constructioncost承包人为实施合同工程并达到质量标准，在确保安全施工的前提下，必须消耗或使用的人工、材料、施工机械台班及其管理等方面发生的费用和缴纳的规费与税金。2.0.9单价合同unitratecontract发承包双方约定以工程量清单及其全费用综合单价进行合同价款计算、调整和确定的建设工程施下合同。
2.0.10总价个同lumpsumcontract发承包双方约定以设计图纸及其预算和有关条件进行合同价款计算、调整和确定的建设工程施工合同。
2.0.11成本加酬金合同costpluscontract发承包双方约定以施工工程成本再加个同约定酬金进行合同价款计算、调整和确认的建设工程施工合同。
2.0.12工程变更
variationorder
合同工程实施过程中由发包人提出或承包人提出经发包人批准的合同工程任何一项工作的增、减、取消或施工工艺、顺序、时问的改变：设计图纸的修改；施工条件的改变：招标工程量清单的错、漏从而引起合同条件的改变或工程量的增减变化。2.0.13工程量偏差discrepancyinBQquantity承包人按照合同工程的图纸（念经发包人批准山承包人提供的图纸）实施，按照现行电力行业计算规范规定的工程量计算规则计算得到的完成合同工程项Ⅱ应予计量的工程量与相应的招标工程量清单项月列出的工程量之间的量差。2
2.0.14措施项目preliminaries
DL/T5745—2016
为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目。
2.0.15暂列金额provisionalsum招标人在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。2.0.16暂估价primecostsum
招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备单价以及专业工程的金额。
2.0.17计日工daywork
在施工过程中，承包人完成发包人提出的施工图纸以外的零星项目或工作，按合同中约定的全费用综合单价计价的一种方式。
2.0.18施工总承包服务费maincontractorsattendance施工总承包人为配合协调发包人进行的专业工程分包，以及施工现场管理等服务所需的费用，2.0.19临时设施费temporaryfacilitiesfee施工企业为满足现场正常生产、生活需要，在现场必须搭设的生产、生活用临时建筑物、构筑物和其他临时设施所发生的费用，以及维修、拆除、折旧及摊销费，或临时设施的租赁费等。必须按照国家或省级、行业有关规定计算，不得作为竞争性费用，计入全费用综合单价。2.0.20安全文明施工费health，safetyandenvironmentalprovisions在合同履行过程中，承包人按照国家法律、法规、标准等规定，为保证安全施工、文明施工，保护现场内外环境等所采用的措施而发生的费用。必须按照国家或省级，行业有关规定计算，不得作为竞争性费用，计入全费用综合单价。2.0.21索赔claim
在工程合同履行过程中，合同当事人一方因非已方的原因而遭受损失，按合同约定或法规规定，应由对方承担责任，从而向对方提出补偿的要求。2.0.22现场签证sitevisa
发包人现场代表（或其授权的监理人，工程造价咨询人）与承包人现场代表就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。
2.0.23提前竣工（赶工）费earlycompletion（acceleration）cost承包人应发包人的要求，采取加快工程进度的措施，便合同工程工期缩短产生的，应由发包人支付的费用。
2.0.24误期赔偿费delaydamage
承包人未按照合同工程的计划进度施工，导致实际工期大于合同工期（包括发包人批准的延长工期），承包人应向发包人赔偿损失发生的费用。2.0.25工程设备engineeringfacility构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。2.0.26缺陷责任期defectliabilityperiod承包人对已交付使用的合同工程承担合同约定的缺陷修复责任的期限。2.0.27企业定额corporaterate
施工企业根据本企业的施工技术、机械装备和管理水平而编制的人工、材料和施工机械台班等的消耗标准。
2.0.28规费statutoryfee
DL/T5745—2016
根据国家法律、法规规定，由省级政府或省级有关权力部门规定缴纳的，应计入全费用综合单价的费用。
2.0.29税金tax
根据国家税法规定，应计入，1程造价内的增值税的销项税。2.0.30发包人employen
具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人，本标准有时又称招标人。
2.0.31承包人contractor
被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人，本标准有时又称投标人。
2.0.32造价工程师costengineer（quantitysurveyor）取得《造价工程师注册证书》，在一个单位注册，从事建设工程造价活动的专业人员。2.0.33电力造价员electricalcostengineertechnician取得《电力工程造价专业资格证书》，在一个单位注册从事电力工程造价活动的专业人员，也称为电力工程造价专业人员。
2.0.34电力工程造价咨询人electricalcostengineeringconsultant（quantitysurveyor）取得工程造价咨询资质等级证书且获得电力行业工程造价咨询准入资格：或具有电力工程设计乙级及以上资质，接受委托从事电力建设工程造价咨询活动的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。2.0.35招标代理人tenderagent
取得工程招标代理资质等级证书：接受委托从事建设工程招标代理活动的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
2.0.36单价项目unitrateproject工程量清单中以单价计价的项目，即根据合同工程图纸（含设计变更）和现行电力行业计算规范规定的工程量计算规则进行计量，与招标工程量清单相应全费用综合单价进行价款计算的项目。2.0.37总价项目lumpsumproject工程量清单中以总价计价的项日，即此类项自在现行电力行业计算规范中无工程量计算规则，以总价（或计算基础乘费率）计算的项目。2.0.38工程计量measurementofquantities发承包双方根据合同约定，对承包人完成合同工程的数量进行的计算和确认。2.0.39最高投标限价tendersumlimit招标人根据国家或电力行业主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及拟定的招标文件，并结合工程具体情况编制的招标工程的最高限价。2.0.40投标总价tendersum
投标人投标时响应招标文件要求所报出的对已标价工程量清单汇总后标明的总价。2.0.41签约合同价contractsum
发承包双方在工程合同中约定的工程造价，包括了分部分项工程费、投标人采购设备费、措施项目费、其他项目费的合同总金额。2.0.42竣工结算价finalaccountatcompletion发承包双方依据国家有关法律、法规和标准规定，按照合同约定确定的，包括在履行合同过程中按个同约定进行的合同价款调整，是承包人按合同约定完成了全部承包工作后，发包人应付给承包人的合同总金额。
2.0.43基准价baseprice
投标时工程项目所在地建设工程造价管理部门发布的，且发包人明确的当期信息价。4
3一般规定
3.1计价方式
DL/T5745--2016
3.1.1使用国有资金投资或国有资金投资为主（：者以下简称国有资金投资）的电力建设工程项目，应采用工程量清单计价。
3.1.2非国有资金投资的电力建设1.程建设项H，宜采用本工程量清单计价。3.1.3不采用工程量清单计价的电力建设工程，应执行本标准除工程量清单等专门性规定外的其他规定。
3.1.4分部分项工程、措施项H和其他项口清单必须采用全费用综合单价计价。3.1.5总价措施费项日中的安全文明施1费、临时设施费必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。3.2发包人采购材料
3.2.1发包人采购的材料称为甲供材料。承包人应根据合同进度计划的安排，向发包人提交甲供材料交货的日期计划。发包人应按计划提供。3.2.2中供材料如其规格、数量或质量不符合合同要求，或山于发包人原因发生交货日期延误等情况的，发包人应承担山此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。3.2.3发承包双方对甲供材料的数量发生争议不能达成一致的，其数量按照电力行业计价定额规定的材料消耗量计算。
3.2.4若发包人要求承包人采购已在招标文件中确定为甲供材料的，其材料价格由发承包双方根据市场调查确定，并应另行签订补充协议。3.3承包人采购设备（材料）
3.3.1除合同约定的甲供材料外，承包人采购的材料和设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和设备负责。3.3.2承包人应将各项材料和设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等提交发包人确认，并负责提供材料和设备的质量证明文件，满足合同约定的质量标准。3.3.3发包人发现承包人提供的材料和设备没有合格证明材料，或经检测不符合合同约定的质量标准，应立即要求承包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误山承包人承担。对发包人要求检测承包人已具有合格证明的材料、设备，但经检测证明该项材料、设备符合合同约定的质量标准，发包人应承担山此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。3.4计价风险
3.4.1建设工程发承包，必须在招标文件、合同中明确价中的风险内容及其范围，不得采用无限风险、所有风险或类似语句规定计价中风险内容及其范围。3.4.2下列影响合同价款的因素出现，调整合同价款的，应由发包人承担。1国家法律、法规、规章和政策发生变化：2省级或行业建设主管部门发布的人工费调整，仙承包人对人工费或人工单价的报价高于发布的除外：同时承包人对人工费或人工单价调整应考虑投标时的优惠和风险。5
DL/T57452016
因承包人原因导致工程延误的，应按本标准第9.2.2条、第9.7.2条的规定执行。3.4.3由于市场物价波动影响合同价款，应由发承包双方合理分摊，合同没有约定的发承包双方发生争议时，按本标准9.7.1～9.7.3条规定，调整合同价款。3.4.4由于承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水平等自身原因造成施工费用增加的，应由承包人全部承担。
不可抗力发生时，影响合同价款的，按本标准第9.11节的规定执行3.4.5
小提示：此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容，若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。